Договор на поставку товара - новогодней искусственной ели

Договор №89
на поставку новогодней искусственной ели

г. Красноярск

"01" декабря 2012 г.

ЗАО "Организация №1" (именуемое далее - Заказчик), в лице директора Иванова Ивана Ивановича, действующего на основании устава, с одной стороны, и ООО "Организация №2" (именуемое далее - Поставщик) в лице Петрова Петра Петровича, действующего на основании устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом настоящего договора является поставка искусственной новогодней ели (далее - товар) по адресу: г. Красноярск, ул. Рабочая, д.15.
1.2. Требования к товару определены в Приложение 1 к договору.

2. СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА

2.1. Срок поставки товара - не позднее 20 декабря 2012 г.

3. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1. Качество и комплектность товара должны соответствовать ГОСТ, ТУ, принятым для данного вида товаров. Товар должен быть снабжен соответствующими сертификатами и/или другими документами на русском языке, надлежащим образом подтверждающими качество и/или безопасность товара.

3.2. Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого товара.

3.3. При обнаружении производственных дефектов товара при его приемке, Заказчик обязан известить Поставщика о выявленных дефектах в течение пяти рабочих дней после их обнаружения, с приложением подробного перечня указанных дефектов.

3.4. Поставщик обязуется устранить недостатки или заменить товар ненадлежащего качества в течение двух дней.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Поставщик обязуется поставить товар надлежащего качества в установленные договором сроки.

4.2. Заказчик обязуется принять и оплатить товар на условиях, предусмотренных договором.

5. ПРИЕМКА ТОВАРА

5.1. Приемка товара производится по адресу г. Красноярск, ул. Рабочая, д.15 и оформляется двусторонним актом либо распиской на товарно-транспортной накладной.

6. СТОИМОСТЬ ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

6.1. Стоимость товара по договору составляет 50 500,00 (пятьдесят тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.

6.2. Заказчик оплачивает всю сумму по договору по безналичному расчету в течение пяти банковских дней с момента выставления Поставщиком счета за поставленный товар.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору Стороны несут ответственность согласно действующему законодательству РФ.

7.2. За нарушение сроков поставки товара, указанных в п. 2.1 договора, Поставщик уплачивает Заказчику пеню из расчета 0,1% от суммы договора за каждый день просрочки.

7.3. За нарушение сроков оплаты товара, указанных в п. 6.2. договора, Заказчик уплачивает Поставщику пеню из расчета 0,1% от суммы договора за каждый день просрочки.

7.4. Уплата неустойки не освобождает стороны от выполнения своих обязательств или устранения нарушений.

7.5. Меры ответственности, не предусмотренные договором, применяются в соответствии с нормами действующего законодательства РФ.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Договор вступает в силу немедленно после подписания его сторонами и действует до момента исполнения сторонами своих обязанностей по договору.

9. ФОРС-МАЖОР

9.1. Стороны не несут ответственность по настоящему договору, если
невозможность выполнения обязательств наступила в силу наступления
непредвиденных (форс-мажорных) обстоятельств, в том числе войны, стихийных
бедствий, забастовок, актов органов власти.
В случае непредвиденных и независящих от Поставщика обстоятельств непреодолимой силы (пожар, наводнение, забастовка, война, акты государственных органов, препятствующих выполнению условий настоящего договора) срок поставки товара по настоящему договору соразмерно отодвигается на время этих обстоятельств, но не позднее 25 декабря 2012 года.

9.2. Поставщик обязан по возможности в течение 2-х дней известить в
письменной форме Заказчика о начале и окончании действия обстоятельств форс-мажора, препятствующих исполнению условий настоящего договора.

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с договором, будут разрешаться путем переговоров между сторонами.

10.2. В случае если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров между сторонами, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Красноярского края.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Договор может быть изменен, расторгнут или признан недействительным по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ или по соглашению сторон. Любые изменения и дополнения к договору действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме.

11.2. Договор, может быть, расторгнут в связи с обстоятельствами, указанными в п.9.1 настоящего договора и последующей невозможностью выполнения обязательств Поставщиком до 25 декабря 2012 года.

11.3. Приложения к договору составляют его неотъемлемую часть.

11.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

12. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК:

ЗАО "Организация №1"
Юридический адрес:
660000, г. Красноярск, ул. Рабочая, д.15
Фактический адрес:
660000, г. Красноярск, ул. Рабочая, д.15
ИНН 2460025720 КПП 240401001

Директор_____________И.И. Иванов

"01" декабря 2012 г.

ПОСТАВЩИК:

ООО "Организация №2"
Юридический адрес:
660012, г. Красноярск, ул. Центральная, д.54
Фактический адрес:
660012, г. Красноярск, ул. Центральная, д.54
ИНН 2450025360 КПП 240401001

Директор_____________П.П. Петров

"01" декабря 2012 г.

Приложение №1
к договору №89 от "01" декабря 2012г

Технические характеристики

1. Ель искусственная в количестве 1(одна) шт.
2. Тип используемого материала для искусственной хвои - цветная пленка ПВХ.
3. Высота ели - 4,50 м;
4. Цвет - зеленый (любые оттенки)
5. Место поставки товара: г. Красноярск, ул. Рабочая, д. 15.

ЗАКАЗЧИК:
Директор ЗАО "Организация №1"
______________________ /И.И. Иванов /

ПОСТАВЩИК:
Директор ООО "Организация №2"
___________________ / П.П. Петров/