Договор на выполнение проектных работ для строительства тепловых сетей

Договор на выполнение проектных работ для строительства тепловых сетей
 
г. Москва " " 2012г.
 
ООО "­­­­­­­­­­__________", именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице Генерального директора г-на _______, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
ООО "_______", именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице Генерального директора г-на _______, действующего на основании Устава, лицензии на право осуществления деятельности по проектированию зданий и сооружений № _______от _______г., с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем:
 
 1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
 
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению проектных работ (на стадии - "Рабочая Документация") для строительства наружных тепловых сетей (далее – "Сети") Объекта по адресу: _______.
1.2. Подрядчик производит согласование проектной документации со всеми заинтересованными организациями, разрешительными и надзорными структурами (совместно с Заказчиком – с _______).
 В стоимость договора не входит оплата за согласование Рабочей Документации. Плату за согласование Заказчик осуществляет самостоятельно по счетам, представленным организациями, согласующим Рабочую Документацию.
1.3. В стоимость работ по Договору входит:
· Выполнение рабочего проекта перекладки теплосети, попадающей в зону строительства, в соответствии с выданными ТУ;
· Выполнение (при необходимости) проекта перекладки городских сетей, попадающих в зону строительства инженерных сетей, кроме перекладки участков сетей, указанных в ТУ;
· Выполнение проекта организации дорожного движения;
· Выполнение дендрологического обследования и дендроплана;
· Выполнение инженерно-геологических и инженерно-экологических изысканий по трассам сетей;
· Разработка сметной документации;
1.4. Заказчик обязуется принять и оплатить в полном объеме выполненные Подрядчиком работы.
 
2.СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
 
2.1. Стоимость работ по проектированию, указанных в п. 1.1. и п.1.3. настоящего Договора определена Сторонами в Протоколе соглашения о твердой договорной стоимости работ (Приложение № 1) и составляет: _______рублей (_______) рублей,, в т. ч. НДС – 18 % _______рублей (_______) (далее – Цена Договора). Цена Договора является окончательной и не подлежит корректировке.
2.2. Заказчик осуществляет оплату работ по настоящему договору следующим образом:
- Уплачивает аванс в размере 30% от Цены Договора, что составляет _______рублей (_______) рублей, в т. ч. НДС – 18 % _______рублей (_______) в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания Договора.
 - Оставшаяся часть Цены Договора в размере _______рублей (_______), в т. ч. НДС – 18 % _______рублей (_______), уплачивается не позднее 5 (пяти) банковских дней с даты подписания Сторонами Акта о приемки выполненных работ.
 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1.Подрядчик обязуется:
3.1.1. Своевременно и должным образом выполнять обязательства, принятые им на себя в соответствии с условиями настоящего Договора
3.1.2. Соблюдать требования действующих норм и правил, инструкций, государственных стандартов, утвержденного Задания на проектирование и других исходных данных для выполнения рабочего проекта.
3.1.3. В срок, по согласованию с Заказчиком и за собственный счет, устранять недостатки в рабочем проекте, по получении от Заказчика или согласующих организаций мотивированной письменной претензии относительно качества и полноты рабочего проекта, разработанного Подрядчиком, или в случае несоответствия его условиям настоящего Договора.
3.1.4 В минимально возможный срок (но не более пяти рабочих дней) и за свой счет вносить в выпущенную им документацию, изменения и дополнения по замечаниям органов, осуществляющих согласования и экспертизу.
3.1.5 Согласовывать проектную документацию со всеми заинтересованными организациями, разрешительными и надзорными структурами (совместно с Заказчиком – с _______) в объеме, достаточном для получения Разрешения для производства работ.
3.1.6. Выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде, если они не противоречат действующему законодательству и условиям настоящего Договора.
 
3.2. Заказчик обязуется:
3.2.1. Предоставить Исходные Данные (Топогеоподоснова _______, Технические Условия).
3.2.2. Своевременно рассматривать направляемую Подрядчиком проектную и иную документацию по Договору, производить приемку и оплату работ и услуг, выполненных по настоящему Договору.
 
4.СРОКИ, ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ.
4.1. Срок выполнения Работ по настоящему Договору составляет 45 календарных дней с даты подписания Сторонами настоящего Договора.
4.2. Работы по выполнению Рабочего проекта по настоящему Договору будут считаться выполненными Подрядчиком с момента подписания Заказчиком Акта о приемки выполненных работ
4.3. На следующий день по окончании срока выполнения работ, указанного в п. 6.1. настоящего Договора, Подрядчик представляет для подписания Заказчику Акт передачи-приемки документации в двух экземплярах, а также передает на согласование Заказчику:
- комплект проектной документации, входящей в Рабочий проект, в четырех экземплярах;
- электронную версию проектной документации, входящей в Рабочий проект.
4.4. Подрядчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком Акта передачи-приемки документации предоставляет Заказчику Акт о приемки выполненных работ в двух экземплярах. Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней должен подписать Акт или направить Подрядчику в письменной форме отказ от подписания с указанием причин.
4.5.Если Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней не подпишет Акт или письменно не подтвердит свой отказ от подписания с указанием причин отказа, работа по настоящему Договору будет считаться принятой Заказчиком.
4.6.Основаниями для отказа в приемке работ является несоответствие проектной документации, разработанной Подрядчиком, входящей в рабочий проект, требованиям действующего законодательства и нормативных документов Российской Федерации и г. Москвы, государственным стандартам, рекомендациям и замечаниям Мосгосэкспертизы, а также требованиям и указаниям Заказчика.
4.7.В случае отказа Заказчика от приемки работ Сторонами в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения Подрядчиком мотивированного отказа составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.
4.8.Если в процессе разработки Рабочего проекта выяснится неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Подрядчик обязан приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика немедленно.
4.9.Вопрос о целесообразности продолжения работы решается Сторонами в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения Заказчиком уведомления о приостановлении работ.
4.10. В случае досрочного прекращения работ по договору в соответствии со ст. 11 настоящего Договора, Заказчик обязан принять от Подрядчика по акту разработанную им проектную документацию, входящую в Рабочий проект, по степени ее готовности на момент прекращения работ и оплатить ее стоимость за вычетом произведенных авансовых платежей.
4.11. Право собственности на рабочий проект по Договору, включающую все утвержденные (подписанные) рабочие материалы переходит от Подрядчика к Заказчику после подписания Сторонами Акта о приемки выполненных работ.
 
5.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Исполнитель несет ответственность за недостатки проектно-сметной документации, в том числе и за те, которые обнаружены при ее реализации, а также в процессе эксплуатации объекта. При обнаружении недостатков Исполнитель обязан безвозмездно их устранить, а также возместить убытки, вызванные недостатками проектно-сметной документации.
5.3. При задержке сдачи Работ свыше 10 (десяти) дней по вине Исполнителя, Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% (ноль целых две десятых процента) от цены Договора за каждый день просрочки до даты фактического исполнения обязательств, но не более 10% от цены Договору.
5.4. За задержку оплаты выполненных и принятых работ Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку за весь период просрочки, начиная с первого банковского дня, следующего за днем просрочки, в размере 0,1 % от стоимости выполненных неоплаченных работ, но не более 10% от цены Договора.
5.5. Исполнитель не несет ответственность за невыполнение обязательств по настоящему договору, если оно вызвано действием или бездействием Заказчика, повлекшим невыполнение им собственных обязательств по настоящему договору перед Исполнителем.
5.6. Уплата штрафов, пеней и неустоек, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств.
 
6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС - МАЖОР)
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств принятых на себя по настоящему Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.
6.2. Понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются внешние и чрезвычайные события, отсутствовавшие во время подписания настоящего Договора и наступившие помимо воли и желания Сторон, действия которых Стороны не могли предотвратить мерами и средствами, которые оправдано и целесообразно от добросовестно действующей Стороны.
К подобным обстоятельствам Стороны относят: военные действия, эпидемии, пожары, природные катастрофы, действия (или бездействие) городских и муниципальных властей, напрямую влияющие на исполнение Сторонами условий договора, другие факторы, кардинально меняющие экономическую деятельность в РФ и делающие невозможными исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с законным порядком.
6.3. Сторона, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна немедленно известить телеграммой или с помощью факсимильной связи другую Сторону о наступлении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению договорных обязательств.
Если о вышеупомянутых событиях не будет своевременно сообщено, Сторона, затронутая обстоятельством непреодолимой силы, не может ссылаться на него как на основание для освобождения от ответственности.
6.4. В период действия обстоятельств непреодолимой силу, которые освобождают Стороны от ответственности, выполнение обязательств приостанавливается, и санкции за не исполнение договорных обязательств не применяются.
6.5. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 6 месяцев, Стороны должны договориться о судьбе настоящего Договора.
Если соглашение Сторонами недостигнуто, любая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор путем направления заказным письмом другой Стороне соответствующего извещения.
6.6. Стороны сохраняют за собой право застраховать все виды риска, связанные с настоящим Договором (включая риск связанный с форс-мажором и риск, связанный с профессиональной ответственностью) как по обоюдному согласию с включением пункта об условиях страхования в настоящий Договор, так и в одностороннем порядке.
 
7.СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Срок действия Договора устанавливается, начиная с момента подписания настоящего Договора и поступления первого платежа на счет Подрядчика, и действует вплоть до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору.
7.2. Договор может быть расторгнут по взаимному письменному соглашению Сторон, а также по инициативе одной из Сторон - в порядке, предусмотренном действующим законодательством и условиями настоящего Договора.
 
8.КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
8.1. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной ими друг от друга или ставшей известной им в ходе выполнения работ и услуг по настоящему Договору, не открывать и не разглашать в общем или в частности информацию какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия другой Стороны по настоящему Договору.
 
9.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Взаимные письменные обращения Сторон (за исключение случаев особо оговоренных в настоящем Договоре) рассматриваются с письменным уведомлением о принятом решении в срок не более 3-х рабочих дней с момента получения обращения.
9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору совершаются к письменной форме по взаимному согласию Сторон.
9.3. Разногласия Сторон по Договору решаются путем переговоров. Если согласие не будет достигнуто, дело передастся на рассмотрение Арбитражного суда г. Москвы.
9.4. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются нормами действующего законодательства Российской Федерации.
9.5. После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между сторонами по предмету настоящего Договора теряют силу.
9.6. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью: Приложение № 1 - Протокол соглашения о твердой договорной стоимости работ.
 
10. ПОДПИСИ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН