Договор на выполнение проектных и изыскательских работ

Договор на выполнение проектных и изыскательских работ

г. __________ __________г.

ООО «__________» именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора __________________________________ действующего на основании Устава, с одной стороны и ООО «__________», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора __________, действующего на осно-вании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение следующих работ: __________ в г. __________».
1.1. Научные, технические, экономические и другие требования к выполняемой работе содержатся в техниче-ском задании на выполнение работ и являются частью настоящего договора.
1.2. Документация, разрабатываемая Подрядчиком, должна быть выполнена в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП и других действующих нормативных и технических актов РФ, а так же техническому заданию, переданному Заказчиком.

2. СРОКИ НАЧАЛА И ЗАВЕРШЕНИЯ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ

2.1.Срок начала выполнения работ – в течение 3-х дней со дня перечисления Заказчиком авансового платежа на расчетный счет Подрядчика, согласно п.4.2. настоящего договора.
2.2.Срок окончания работ по договору - __________дней с момента поступления аванса на расчетный счет Подрядчика.
2.3.По истечении срока окончания работ Подрядчиком выставляется к подписанию Акт сдачи-приемки работ в течение 5 календарных дней.
2.4.Если в ходе выполнения работ возникнет необходимость проведения дополнительных работ, не преду-смотренных настоящим договором, и влекущих изменение цены договора, Подрядчик обязан уведомить об этом Заказчика в течение 24 часов с момента обнаружения такой необходимости и согласовать с ним объем, стоимость и сроки выполнения работ путем заключения дополнительного соглашения.

3.ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1.Подрядчик обязан:
выполнять работы в соответствии с техническим заданием и иными исходными данными;
согласовать с Заказчиком результаты выполненных (этапов) работ;
выполнять указания и замечания Заказчика, представленные в письменном виде, если они не противоре-чат действующим нормативным документам и законодательству РФ;
информировать Заказчика по его запросу о состоянии дел по выполнению обязательств по настоящему договору;
передать Заказчику все исполненное по договору по акту приема-передачи.
3.2.Подрядчик не вправе передавать исполненное по договору третьим лицам без согласия Заказчика.
3.3.Заказчик обязан:
уплатить Подрядчику установленную цену в порядке и на условиях, предусмотренных договором;
оказывать содействие Подрядчику в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных в дого-воре;
согласовывать с Подрядчиком результаты выполненных работ (этапов);
использовать выполненные работы на цели, предусмотренные договором.

4.ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1.Общая стоимость работ по договору составляет __________ рублей __________ копеек (__________). НДС не предусмотрен. В т.ч. инженерно-экологические изыскания стоимостью __________ руб. (__________рублей), выполняемых ООО «__________» по агентскому договору № __________ от __________г.
4.2.Заказчик обязуется перечислить Подрядчику в порядке предварительной оплаты аванс в размере 50% от полной стоимости, что составляет __________ руб. __________ коп.
4.3.Заказчик обязуется оплатить принятые от Подрядчика по актам сдачи-приемки работы в течение 5 бан-ковских дней после их подписания.

5.ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

5.1.Приемка и оценка выполненных работ определяются в соответствии с требованиями технического зада-ния.
5.2.Перечень документации, подлежащей оформлению и сдаче Подрядчиком Заказчику на отдельных этапах выполнения и по окончании договора, определяется техническим заданием.
5.3.При завершении работ Подрядчик предоставляет Заказчику акт приемки-сдачи работ с приложением к нему комплекта документации, предусмотренной техническим заданием.
5.4.Заказчик обязуется принять работу в течение 5 дней со дня получения акта сдачи-приемки работ и отчетных документов, указанных в п.5.2. настоящего договора, и направить Подрядчику подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ в приемке работ.
5.5.В случае мотивированного отказа Заказчиком от приемки работ сторонами составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения.
5.6.Если в процессе выполнения работы выявится нецелесообразность ее дальнейшего проведения, стороны обязаны в 5-дневный срок известить друг друга о ее приостановлении и в 15-дневный срок рассмотреть во-прос о целесообразности или направлениях продолжения работ. В случае прекращения работ для сторон на-ступают последствия и ответственность, предусмотренные ст. 716 и 717 ГК РФ.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случае неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных п.5.4. настоящего договора, он упла-чивает Подрядчику за дни просрочки неустойку, определяемую в процентах от уплаченной суммы. Размер процентов определяется с учетной ставкой процента Центрального банка РФ на день исполнения денежного обязательства.
6.2. В таком же порядке Подрядчик возмещает Заказчику неустойку за несвоевременное выполнение преду-смотренных настоящим договором работ.
6.3. При обнаружении недостатков в выполненных работах (этапах) Подрядчик обязан безвозмездно их уст-ранить
6.4. За невыполнение работ в установленный договором срок Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку, определенную в процентах от стоимости работ. Размер процентов определяется с учетной ставкой процента Центрального банка РФ на день срока сдачи работ.
6.5. Финансирование последующих этапов работ не производится, если Подрядчик не отчитался за исполне-ние предыдущего этапа.
6.6. В случае наступления обстоятельств, за которые ни одна из сторон не отвечает (форс - мажор), стороны руководствуются в своих действиях законодательством Российской Федерации.
6.7. Все споры между сторонами разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации в арбитражном суде, если до этого стороны не придут к взаимному соглашению.

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

7.1. Подрядчик обязан заблаговременно уведомить Заказчика о возможном увеличении стоимости работ и приостановить их выполнение до получения согласия Заказчика на их продолжение.
7.2. В необходимых случаях стороны в развитие и уточнение договора заключают дополнительные соглаше-ния.
7.3. Подрядчик имеет право по своему усмотрению привлекать третьи лица к исполнению работ, предусмот-ренных настоящим договором.
7.4. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регулируются по правилам и в порядке действующего Гражданского кодекса Российской Федерации.
7.5. Заказчик обеспечивает подъезд буровой установки к точкам бурения.

8.АДРЕСА И РАСЧЕТНЫЕ СЧЕТА СТОРОН