Подготовка юридических документов и юридическая консультация в Москве
21 февраля 2018 года

Исковое заявление о взыскании неустойки

Раздел документа: Образцы документов , Исковые заявления

Образец искового заявления о взыскании неустойки представлен ниже:

В _____________________________________

(наименование арбитражного суда)

Копия: ________________________________

(наименование и почтовый адрес ответчика)

Истец: ________________________________

(сведения об истце, указанные

в подп. 2 п. 2 ст. 125 АПК РФ)

Ответчик: _____________________________

(сведения об ответчике, указанные

в подп. 3 п. 2 ст. 125 АПК РФ)

Цена иска _____________________________

(сумма в рублях, если иск подлежит оценке)

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о взыскании неустойки
в связи с нарушением сроков начала работ

В соответствии с условиями договора строительного подряда, заключенного "___"___________ ____ г. между нашей организацией (заказчик) и ответчиком (подрядчик) подрядчик обязан приступить к работам по возведению ________________ (наименование объекта) не позднее "___"__________ ____ г. (п. ___ договора).

Фактически ответчик приступил к выполнению строительных работ только "___"____________ ____ г., т.е. просрочка составила ____ календарных дней.

В соответствии с п. ___ договора строительного подряда за нарушение начального срока выполнения работ подрядчик обязан уплатить заказчику неустойку в размере __% от общей стоимости работ за каждый день просрочки.

Договором строительного подряда N __ от "__"________ ____ г. предусмотрен досудебный (претензионный) порядок урегулирования споров (п. ___ договора). Срок для ответа на претензию установлен ___ календарных дней со дня ее отправки.

Истцом в адрес ответчика заказным письмом с уведомлением о вручении была направлена претензия (исх. N _ от "__"____ ___ г.) на сумму _______ рублей (неустойка за ___ дней просрочки начала работ).

В ответе на претензию (исх. N __ от "___"_________ ____ г.) ответчик претензионные требования не признал, ссылаясь на отсутствие у него материалов, необходимых для начала работ.

Однако возражения ответчика нельзя считать обоснованными, т.к. наличие у него материалов, необходимых для начала работ, по состоянию на "___"___________ ____ г. подтверждается _________ (привести доказательства).

Таким образом, ответчик ненадлежащим образом исполнил свои обязательства о сроках начала работ, предусмотренные договором.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 708 ГК РФ, прошу:

взыскать с ответчика в пользу нашей организации подлежащую уплате неустойку за __ дней просрочки начала строительных работ в размере _______________ рублей. Расчет неустойки прилагается.

Сведения о мерах, принятых арбитражным судом по обеспечению имущественных интересов до предъявления иска: ___________ _________________________________________________________.

Приложения:

1. Договор строительного подряда от "__"_______ ___ г. N ___ - на __ стр.;

2. Копия согласованного сторонами графика производства строительных работ - на ___ стр.;

3. Копия претензии от "___"________ ____ г. - на ____ стр.;

4. Уведомление о вручении претензии - на ____ стр.;

5. Ответ на претензию N __ от "___"________ ____ г.;

6. Расчет неустойки - на ___ стр.;

7. Документы, подтверждающие наличие у подрядчика материалов, необходимых для начала работ, - на ___ стр.;

8. Документы, подтверждающие направление ответчику копии искового заявления и приложенных к нему документов (почтовая квитанция, уведомление о вручении заказного письма), - на __ стр.;

9. Документ, подтверждающий оплату государственной пошлины (платежное поручение и т.п.), - на ___ стр.;

10. Копия свидетельства о государственной регистрации - на ___ стр.;

11. Доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия на подписание искового заявления, - на ___ стр.;

12. Копии определения арбитражного суда об обеспечении имущественных интересов до предъявления иска - на ___ стр.

Дата подачи заявления: "___"___________ ____ г.

Подпись

Печать

В ___________________________ арбитражный суд

Истец: ______________________________________

(наименование или Ф.И.О. стороны-1)

адрес: _____________________________________,

_____________________________________________

(для предпринимателя: дата и место рождения,

место работы или дата и место государственной

регистрации в качестве предпринимателя)

телефон: _____________, факс: ______________,

эл. почта: __________________________________

Представитель истца: ________________________

(данные с учетом ст. 59 Арбитражного

процессуального кодекса Российской Федерации)

адрес: _____________________________________,

телефон: _____________, факс: ______________,

эл. почта: __________________________________

Ответчик: ___________________________________

(наименование или Ф.И.О. стороны-2)

адрес: _____________________________________,

телефон: _____________, факс: ______________,

эл. почта: __________________________________

Цена иска: _______________________ рублей <1>

Госпошлина: ______________________ рублей <2>

заявление
о взыскании неустойки в связи с просрочкой
исполнения обязательства по договору

"___"________ ____ г. между истцом и ответчиком был заключен Договор

________________ N ___, согласно которому истец обязался _________________,

(предмет Договора) (существо обязательства)

а ответчик обязался _________________________________ в срок до ___________

(существо обязательства)

в следующем порядке: _____________________________________________________.

Обязательства по _________________________________________________ были

исполнены ответчиком лишь "_____"___________ ____ г., что подтверждается

__________________________.

(Вариант:

Сумма не исполненного в срок обязательства ответчика составляет ________ (__________) рублей, что подтверждается ________________________________.)

Продолжительность просрочки составляет _____ дней.

Согласно п. ___ Договора от "___"________ ____ г. N ___ за просрочку исполнения обязательства предусмотрена неустойка в размере __________ рублей (или процентов от суммы неисполненного обязательства) за каждый день просрочки.

Таким образом, сумма неустойки за период с "___"________ ____ г. по "___"________ ____ г. составляет ________ (__________) рублей, что подтверждается __________________.

Согласно п. 1 ст. 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности, в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Требование (претензию) истца от "___"________ ____ г. N _____ о выплате

неустойки за просрочку исполнения обязательства по Договору от

"___"_______ ____ г. N ___ ответчик добровольно не удовлетворил, сославшись

на ________________________________________________________________________

(мотивы отказа)

(или осталось без ответа), что подтверждается ____________________________.

На основании вышеизложенного и руководствуясь п. ___ Договора от "___"________ ____ г. N ___, п. 1 ст. 330 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. ст. 125, 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, прошу:

обязать ответчика выплатить неустойку в размере ________ (__________) рублей за просрочку исполнения обязательства по Договору от "___"________ ____ г. N ___.

Приложения:

1. Договор от "___"________ ____ г. N ___.

2. Акт (или накладная) от "___"________ ____ г. N ___.

3. Документы, подтверждающие нарушение срока исполнения обязательства.

4. Расчет суммы требования.

5. Копия требования (претензии) истца от "___"__________ ____ г. N __.

6. Доказательства отказа ответчика от удовлетворения требования истца.

7. Уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие направление ответчику копии искового заявления и приложенных к нему документов, которые у него отсутствуют.

8. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины.

9. Доверенность представителя от "___"__________ ____ г. N ___ (если исковое заявление подписывается представителем истца).

10. Копия Свидетельства о государственной регистрации истца в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя от "___"_______ ____ г. N ___.

11. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей с указанием сведений о месте нахождения или месте жительства истца и (или) приобретении физическим лицом статуса индивидуального предпринимателя либо прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя или иной документ, подтверждающий указанные сведения или отсутствие таковых.

12. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей с указанием сведений о месте нахождения или месте жительства ответчика и (или) приобретении физическим лицом статуса индивидуального предпринимателя либо прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя или иной документ, подтверждающий указанные сведения или отсутствие таковых <3>.

13. Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои требования.

"___"________ ____ г.

Истец (представитель)

___________________

(подпись)

--------------------------------

<1> Цена иска по искам о взыскании денежных средств, согласно п. 1 ч. 1 ст. 103 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, определяется исходя из взыскиваемой суммы.

<2> Госпошлина при подаче искового заявления имущественного характера, подлежащего оценке, определяется в соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации.

<3> Разъяснения, касающиеся документов, которые могут быть представлены в соответствии с п. 9 ч. 1 ст. 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, см. п. 3 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011 N 12 "О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 27.07.2010 N 228-ФЗ "О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации".

Согласно п. 9 ч. 1 ст. 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации указанные документы должны быть получены не ранее чем за тридцать дней до дня обращения истца в арбитражный суд.

 

В Арбитражный суд _____________________

Истец: ________________________________

Адрес: ________________________________

Ответчик: _____________________________

Адрес: ________________________________

Цена иска: ____________________________

 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

о взыскании неустойки за нарушение срока поставки товара

В соответствии с договором поставки N _____ от "___" _______________ г.

______________________________________________________ должен был поставить

(наименование ответчика)

____________________________________________________ до "___" __________ г.

(наименование истца)

__________________________________ в количестве __________________ на сумму

(указать товар)

_______________________________ руб.

Оплата поставляемого товара истцом произведена полностью.

По состоянию на "___" _________ ____ г. (дата окончания срока поставки)

ответчиком был поставлен товар в количестве ______________________ на сумму

_______________________________ руб.

Количество недопоставленного товара составило ________________ на сумму

________________ руб. Фактически обязанность поставить товар полностью была

исполнена ответчиком "___" _______________ г.

За нарушение срока поставки товара, согласно п. ___ указанного договора

поставки, ответчик обязан уплатить пеню в сумме ______________ руб. (расчет

прилагается).

Предъявленную нами претензию N ____ от "___" ________ ____ г. об уплате

пени в сумме ______________________ руб. за нарушение срока поставки товара

ответчик оставил без удовлетворения (ответа) по следующим

мотивам: __________________________________________________________________

________________________________________________. В связи с вышеизложенным,

в соответствии со ст. 521 ГК РФ, ст. ст. 27, 125, 126 АПК РФ

ПРОШУ:

1. Взыскать с ответчика за нарушение срока поставки товара пеню в сумме

_________________________ руб.

2. Взыскать с ответчика госпошлину в размере ___________________ руб.

Приложение:

1. Копия договора поставки.

2. Копии доказательств произведенной оплаты товара.

3. Копии актов приема-передачи товара.

4. Копия претензии и доказательства ее отсылки ответчику.

5. Копия ответа на претензию.

6. Расчет пени.

7. Документ о направлении копии искового заявления ответчику.

8. Документ, подтверждающий оплату госпошлины.

9. Доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия на право

подписания иска.

10. Копия свидетельства о государственной регистрации в качестве

юридического лица или индивидуального предпринимателя.

"___" ________ _____ г.

Руководитель (представитель) _______________________

(подпись)

Советуем посмотреть также:

Успешных юридических сделок! Команда «Редидок»