Подготовка юридических документов и юридическая консультация в Москве
18 июня 2018 года

Документация об открытом аукционе на право заключения муниципального контракта на поставку товара, (выполнение работ, оказание услуг) в г. Протвино Московской области. Муниципальный контракт на поставку товара (на выполнение работ, на оказание услуг)

Раздел документа: Образцы документов , Контракт

УТВЕРЖДАЮ __________________________ "__" ____________ 200__ г.



Заключается на каждый лот отдельно!



Проект



                          МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ
        НА ПОСТАВКУ _______________________________________________
        (НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ _____________________________________,
        НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ________________________________________)
                             (выбрать нужное)


г. Протвино                                         "__" __________ 200_ г.


__________________________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице ________________________________,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________,
именуемое  в   дальнейшем   "Поставщик  (Исполнитель,  Подрядчик)", в  лице
__________________________________________________________________________,
действующего на основании ____________________, с другой стороны, заключили
настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем:


                           1. Предмет контракта


    1.1. Предметом настоящего контракта является __________________________
    1.2. Настоящий контракт составлен на основании
___________________________________________________________________________
    (основание заключения контракта - протокол аукциона или иной документ)


                           2. Обязанности сторон


    2.1. Поставщик обязуется:
    2.2. Заказчик обязуется:


                   3. Цена контракта и порядок расчетов


    3.1. Цена контракта определена в ходе аукциона и составляет ______ руб.
______________________________________________________________________ руб.
                             (сумма прописью)
(с учетом НДС _____%) (_____________________________________________ руб.).
                                      (сумма прописью)

3.2. Цена контракта Поставщика, указанная в п. 4.1, устанавливается на весь срок действия настоящего контракта и изменению не подлежит.

3.3. Оплата за поставленный товар (выполненные работы, оказанные услуги) производится Заказчиком после предъявления документов, указанных в п. ___ настоящего контракта.

3.4. Оплата осуществляется по безналичному расчету:

- перечислением на расчетный счет Поставщика (Исполнителя, Подрядчика) предоплаты в размере до 30% от цены контракта в течение ____ дней с момента __________;

- окончательный расчет производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика (Исполнителя, Подрядчика) на основании __________ в течение ________ с момента _______________



4. Срок действия контракта



4.3. Срок поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) с "__" _______ 200__ г. до "__" _______ 200__ г.

4.4. Поставщик (Исполнитель, Подрядчик) приступает к выполнению своих обязательств по настоящему контракту в течение ______ дней с момента получения предоплаты от Заказчика.

4.5. Настоящий контракт вступает в силу с "__" _______ 200__ г. и действует до "__" ______ 200__ г.



5. Расторжение контракта



5.1. Настоящий контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в случае недостижения соглашения - в судебном порядке.

5.2. Существенные нарушения контракта со стороны Поставщика фиксируются актами, подписанными сторонами.



6. Ответственность сторон



6.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему контракту, обязана возместить другой стороне причиненные таким неисполнением убытки в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. Поставщик (Исполнитель, Подрядчик) освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

6.3. Взыскание неустоек и процентов не освобождает сторону, нарушившую контракт, от исполнения обязательств.

6.4. В случае уклонения Поставщика (Исполнителя, Подрядчика) от заключения муниципального контракта, а также расторжения контракта по решению суда в связи с существенным нарушением им исполнения условий муниципального контракта, сведения о Поставщике включаются в Реестр недобросовестных поставщиков.

6.5. <*>.

6.6. <**>.

--------------------------------

<*> За просрочку исполнения Поставщиком (Исполнителем, Подрядчиком) обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, Заказчик вправе требовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается муниципальным контрактом в размере не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации (указать конкретно обязательства и размер неустойки!).

<**> Включить обязательное условие об ответственности Поставщика (Исполнителя, Подрядчика) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом.



7. Гарантийные обязательства



7.1.

7.2.



8. Порядок осуществления Заказчиком приемки поставляемых

товаров, выполненных работ, оказываемых услуг

на соответствие их количества, комплектности, объема

и качества установленным требованиям



8.1.

8.2.

8.3.

8.4. Все претензии оформляются в письменном виде и направляются Поставщику (Исполнителю, Подрядчику) в течение ____ дней со дня _______________



9. Прочие условия



9.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего контракта, разрешаются арбитражным судом Московской области в соответствии с АПК РФ.

9.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

9.3. Ни одна из сторон не имеет права передать третьей стороне свои права и обязанности по настоящему контракту.

9.4. Изменение условий контракта по соглашению сторон и в одностороннем порядке не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

Настоящий контракт составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой стороны.



Приложение:



Юридические адреса сторон:



                                 Заказчик


____________________________
ИНН ________________________
КПП ________________________
Л/счет ____________________________________________________________________
Р/счет ____________________________________________________________________
БИК ________________________


                                              ____________ ______________
                                                (подпись)     (Ф.И.О.)


                                 Поставщик


___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________






Источник документов раздела «Контракт»: http://dogovor-obrazets.ru/образец/Контракт

Советуем посмотреть также:

Успешных юридических сделок! Команда «Редидок»