Подготовка юридических документов и юридическая консультация в Москве
23 июня 2018 года

Государственный контракт на подготовку и проведение кинофестиваля

Раздел документа: Образцы документов , Контракт

                ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ N ______


г. Москва                                  "___" _______ 200___ г.


Федеральное агентство по культуре и кинематографии, именуемое в дальнейшем "Государственный заказчик", в лице заместителя Руководителя Александра Алексеевича Голутвы, действующего на основании Положения о Федеральном агентстве по культуре и кинематографии, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.06.2004 N 291, и Доверенности N 61 от 29.12.2006, с одной стороны, и (полное название организации), именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в лице (должность, фамилия, инициалы), действующего (-ей) на основании Устава, с другой стороны, заключили в соответствии с планом мероприятий по Федеральной целевой программе "Культура России 2006 - 2010" и Протоколом конкурса от _______ N ___ (Информационный бюллетень "Конкурсные торги" от "___" _________ 20____ г. N ___) настоящий Государственный контракт о следующем:



1. ПРЕДМЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА



1.1. Государственный заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по ______ (наименование, дата (период) и место проведения фестиваля).

1.2. Работа по настоящему Государственному контракту выполняется в соответствии с согласованным Сторонами техническим заданием, являющимся его неотъемлемой частью (Приложение N 1).

1.3. Содержание, этапы и сроки выполнения работ определяются в соответствии с согласованным Сторонами календарным планом, являющимся неотъемлемой частью настоящего Государственного контракта (Приложение N 2).

1.4. Исполнитель обязан указывать о поддержке Федеральным агентством по культуре и кинематографии проводимого мероприятия при освещении его в рекламных материалах (плакатах, буклетах, афишах, растяжках, программах и т.д.), в средствах массовой информации (газетах, журналах, специальных выпусках печатной продукции, в рекламе на телеканалах, титрах телепередач, в интервью, на пресс-конференциях и т.д.).



2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ



    2.1.  Общая  стоимость  работ  по  настоящему Государственному
контракту  определяется  в  соответствии  с утвержденной Сторонами
сметой расходов (Приложение N 3) и составляет ____________________
                                                 (сумма цифрами)
(________________) рублей из расчета:
 (сумма прописью)
    -    участие    Государственного   заказчика   по   настоящему
Государственному контракту составляет ____________________________
                                             (сумма цифрами)
(________________) рублей, в том числе НДС (18%) _______ (_______)
 (сумма прописью)
рублей;
    -   участие   Исполнителя   составляет _______________________
                                               (сумма цифрами)
(________________) рублей.
 (сумма прописью)

2.2. Государственный заказчик несет ответственность перед Исполнителем только за оплату своей доли от суммы Государственного контракта. За невыполнение обязательств третьими лицами, привлекаемыми для оплаты фестиваля, Государственный заказчик ответственности перед Исполнителем не несет.

Исполнитель несет ответственность за правильность расчета налога на добавленную стоимость (НДС).

Исполнитель обязан обеспечить целевое использование средств, перечисленных Государственным заказчиком на его счет, а также обеспечить вложение собственных средств согласно смете расходов (Приложение N 3).

    2.3.   Государственный   заказчик  перечисляет  Исполнителю  в
соответствии  с  действующим законодательством аванс в размере 30%
от     участия    Государственного    заказчика,   что  составляет
_______________ (________________) рублей, в том  числе  НДС (18%)
(сумма цифрами)  (сумма прописью)
______________ (_________) рублей.

Дальнейшие платежи осуществляются в течение 7 дней по факту выполненных работ на основании утвержденного промежуточного акта выполненных работ (приложение N 4 - не приводится).

Окончательный расчет по Государственному контракту осуществляется после представления утвержденного акта сдачи-приемки выполненных работ, финансового отчета об использовании средств Государственного заказчика с подтвержденными копиями финансовых документов и отчета об использовании средств Исполнителя, включая показатели эффективности реализации фестиваля в соответствии с техническим заданием.

2.4. Первичные документы, подтверждающие фактические расходы, обусловленные выполнением работ по настоящему Государственному контракту, находятся в бухгалтерии Исполнителя и должны быть представлены по требованию Государственного заказчика или контролирующих органов.



3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ



3.1. Исполнитель вправе самостоятельно в пределах 10% производить перераспределение средств по утвержденным видам расходов сметы без изменения общей суммы Государственного контракта.

3.2. Государственный заказчик в течение 7 дней со дня получения акта сдачи-приемки выполненных работ и отчетных документов обязан подписать акт сдачи-приемки выполненных работ или направить Исполнителю мотивированный отказ.

3.3. В случае несоответствия результатов работы техническому заданию Сторонами составляется двусторонний акт с указанием недостатков и перечня необходимых доработок. Претензии о проведении доработок должны быть предъявлены Государственным заказчиком в течение 7 дней после получения акта сдачи-приемки выполненных работ. Исполнитель обязан устранить недостатки и произвести необходимые доработки без дополнительной оплаты в пределах суммы настоящего Государственного контракта.

3.4. Если в процессе работы выявляется неизбежность получения отрицательных результатов или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, каждая из Сторон вправе направить письменное уведомление с предложением о приостановке работ. После получения уведомления о приостановке работ Государственный заказчик и Исполнитель обязаны в 7-дневный срок принять совместное решение о дальнейшем продолжении работ, изменении условий или расторжении настоящего Государственного контракта.



4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН



4.1. Исполнитель по требованию Государственного заказчика в согласованный срок устраняет своими силами и за свой счет недостатки и дефекты, допущенные по вине Исполнителя и выявленные в результате сдачи-приемки выполненных работ.

4.2. Денежные средства, перечисленные Государственным заказчиком на счет Исполнителя по настоящему Государственному контракту, подлежат возврату Государственному заказчику в случаях:

- нецелевого использования денежных средств в сроки, установленные настоящим Государственным контрактом;

- неиспользования денежных средств в установленные сроки;

- непроведения Исполнителем в установленные сроки фестиваля, предусмотренного настоящим Государственным контрактом, в том числе по причине непривлечения Исполнителем собственных средств, предусмотренных настоящим Государственным контрактом.

В случае если Исполнитель не выполнил условия настоящего Государственного контракта, Государственный заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Государственный контракт и потребовать от Исполнителя возврата перечисленных Государственным заказчиком денежных средств.

4.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств по настоящему Государственному контракту, а также неустранения недостатков и дефектов, указанных в пункте 4.1 Государственного контракта, Исполнитель уплачивает Государственному заказчику неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от общей стоимости Государственного контракта за каждый день начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Государственным контрактом срока исполнения обязательств.

Ответственность Государственного заказчика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Государственному контракту определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.4. В случае отсутствия бюджетного финансирования и невозможности выполнения обязательств по настоящему Государственному контракту в установленные сроки Государственный заказчик освобождается от ответственности, при этом исполнение обязательств производится после поступления средств из федерального бюджета на счет Государственного заказчика.

4.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Государственному контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Государственного контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить разумными мерами (форс-мажор).

К таким событиям чрезвычайного характера относятся: наводнение, пожар, землетрясение, взрыв, шторм, оседание почвы, эпидемия и иные явления природы, а также война, военные действия, запретительные акты или действия правительств или государственных органов, гражданские волнения, восстания, вторжения и любые другие обстоятельства вне разумного контроля Сторон.

При наступлении указанных обстоятельств Сторона обязана без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону и согласовать свои дальнейшие действия по выполнению настоящего Государственного контракта.

4.6. В случаях, не предусмотренных настоящим Государственным контрактом, ответственность Сторон определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.7. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств по настоящему Государственному контракту.

4.8. В случае необходимости Исполнитель самостоятельно регулирует все вопросы, связанные с соблюдением авторского права и выплатой авторского вознаграждения, возникающие в процессе исполнения обязательств по настоящему Государственному контракту. В случае возникновения претензий к Государственному заказчику со стороны авторов, правообладателей и иных третьих лиц по поводу нарушения использования авторских прав Исполнитель обязуется самостоятельно и за свой счет урегулировать такие претензии.



5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ



5.1. Все споры и разногласия, возникающие по настоящему Государственному контракту или в связи с ним, а также в случае нарушения Сторонами своих обязательств, будут по возможности решаться путем переговоров между Сторонами.

Если указанные споры и разногласия не могут быть решены путем переговоров, они подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.



6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ



6.1. Настоящий Государственный контракт вступает в силу с момента подписания и действует до "___" ___________ 200__ г.

6.2. Окончание срока действия настоящего Государственного контракта не освобождает Стороны от ответственности за нарушение условий Государственного контракта, допущенное в период срока его действия, и не снимает со Сторон обязательств по окончательным расчетам.

6.3. Срок действия настоящего Государственного контракта может быть прекращен в любое время по письменному соглашению Сторон.



7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ



7.1. Все изменения и дополнения к настоящему Государственному контракту действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

7.2. Настоящий Государственный контракт составлен в четырех экземплярах, идентичных по своему содержанию, один из которых передается Исполнителю, три хранятся у Государственного заказчика.

7.3. Приложения, указанные в настоящем Государственном контракте и являющиеся его неотъемлемой частью:

Приложение N 1 - Техническое задание;

Приложение N 2 - Календарный план;

Приложение N 3 - Смета расходов;

приложение N 4 - Форма промежуточного акта;

приложение N 5 - Форма финансового отчета (не приводится).



8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН



     ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК:               ИСПОЛНИТЕЛЬ:


Федеральное агентство по культуре
и кинематографии
125009, г. Москва,
Малый Гнездниковский пер., д. 7
ИНН: 7703518818
Лицевой счет: 03058000580
в УФК по г. Москве
р/с: 40105810700000010079
в отделении 1 Московского ГТУ
Банка России г. Москвы 705
БИК: 044583001
ОКПО: 00083612


От Государственного заказчика:               От Исполнителя:


____________ А.А.Голутва                     _____________
М.П.                                         М.П.






Источник документов раздела «Контракт»: http://dogovor-obrazets.ru/образец/Контракт

Советуем посмотреть также:

Успешных юридических сделок! Команда «Редидок»