Государственный контракт на поставку товаров для государственных нужд

Государственный контракт N __________

на поставку товаров для государственных нужд

г. Москва                                    ____________ 200__ г.

    Федеральное агентство по образованию,  именуемое  в дальнейшем

"Государственный заказчик", в лице ______________________________,

действующего  на  основании  Положения  о Федеральном агентстве по

образованию, утвержденного Постановлением Правительства Российской

Федерации   от   17.06.2004   N   288,   с   одной   стороны,    и

__________________________________________________________________

           (указать полное наименование организации и ее

_________________________________________________________________,

                  организационно-правовую форму)

зарегистрированное в _____________________________________________

                     (указать наименование регистрирующего органа)

за основным государственным регистрационным номером: _____________

(Свидетельство о внесении  записи в Единый  государственный реестр

юридических лиц, серия _______, N _______, от ________), именуемое

в дальнейшем "Поставщик", в лице _________________________________

                                     (указать должность, Ф.И.О.

_________________________________________________________________,

                     руководителя организации)

действующего на основании _______________________________________,

                          (указать: Устава или Положения, а также

                                доверенности, если контракт

                          подписывается заместителем руководителя

                                        организации)

с другой  стороны,  а  вместе  именуемые  в  дальнейшем "Стороны",

руководствуясь:

    приказом Федерального  агентства  по  образованию от _______ N

______ "О реализации проектов в рамках... ________________";

    приказом Федерального  агентства  по  образованию от _______ N

______ "О выделении ассигнований... ___________________";

    приказом Федерального  агентства  по  образованию от _______ N

______ "О внесении изменений в приказ о реализации проектов (или в

приказ о выделении ассигнований) ______________";

    решением конкурсной комиссии (протокол от _______ N ______) по

конкурсу N ______ "_____________________________________________",

                          (указать наименование конкурса)

лот N ______ "__________________________________________________",

                          (указать наименование лота)

в    рамках   реализации   приоритетного   национального   проекта

"Образование";

    по   статье  310  "Увеличение  стоимости   основных   средств"

экономической    классификации    расходов   бюджетов   Российской

Федерации, по направлению расходов "прочие нужды", -

    заключили   настоящий   государственный  контракт  на поставку

товаров   для   государственных   нужд  (далее  -  Государственный

контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Государственного контракта

    1.1. Поставщик по заданию Государственного заказчика обязуется

поставить и передать _____________________________________________

                     (указать товары, или оборудование по названию

__________________________________________________________________

      конкурса, лота или из письма-разрешения, или котировки)

(далее - товар)    грузополучателям,   указанным   Государственным

заказчиком  в  порядке  и  на  условиях, предусмотренных настоящим

Государственным контрактом.

1.2. Государственный заказчик обязуется обеспечить оплату поставленного (переданного) товара в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Государственным контрактом.

1.3. Требования, предъявляемые к товару и срокам его поставки, грузополучатели товара и состав отчетной документации определяются в Задании на поставку товара (Приложение N 1 к Государственному контракту).

1.4. Товар, поставляемый в рамках предмета настоящего Государственного контракта, его наименование, цена, комплектация и количество (объем) определяются в Спецификации на товар (Приложение N 2 к Государственному контракту).

2. Общие положения Государственного контракта

2.1. Основные определения, используемые в Государственном контракте:

2.1.1. Грузополучатель - Государственный заказчик или лица, указанные Государственным заказчиком, являющиеся непосредственными получателями товара.

2.1.2. Отчетная документация - документы и материалы Поставщика, подтверждающие поставку и передачу товара Грузополучателям, передаваемые Государственному заказчику, включая товарные (транспортные) накладные, в т.ч. почтовые, акты передачи товара по количеству и качеству и иные документы, определяемые в Задании на поставку товара.

2.2. Требования к товару:

2.2.1. Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации или настоящим Государственным контрактом.

2.2.2. Товар должен быть поставлен в ассортименте (наименовании), в объеме (количестве) и в сроки, предусмотренные настоящим Государственным контрактом. Товар передается грузополучателям с необходимыми принадлежностями к нему, которыми в т.ч. могут быть копии сертификата и лицензии, инструкции (памятки) на русском языке, паспорт на товар, гарантийные талоны (сервисные книжки) и т.п.

2.2.3. Товар должен иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации или определяются Заданием на поставку товара. Дополнительные требования содержания таких условий определяются в Задании на поставку товара.

2.2.4. Товар должен быть поставлен в упаковке (таре), обеспечивающей защиту товаров от их повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. Упаковка (тара) товара и комплектующих товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы), если иные требования к упаковке (таре) не предусмотрены в Задании на поставку товара. Если производителем (производителями) товара предусмотрена для них специальная упаковка (тара), отличная от указанной настоящим Государственным контрактом, то товар может поставляться в упаковке (таре) производителя, если она обеспечивает защиту товара и комплектующих от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. При передаче товара в упаковке (таре), не обеспечивающей возможность его хранения, Грузополучатель вправе отказаться от его принятия, а Государственный заказчик вправе отказаться от оплаты товара, а если товар был оплачен, потребовать возврата уплаченной денежной суммы. Если товар поставляется в многооборотной таре, то возврат многооборотной тары и средств пакетирования, в которых поступил товар, организуется Поставщиком самостоятельно и за его счет.

2.2.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара до его передачи Грузополучателям лежит на Поставщике.

2.2.6. Поставщик несет расходы по оплате транспортировки, налогов, пошлин и сборов до передачи товара Грузополучателю.

2.3. Требования к условиям и способам поставки товара:

2.3.1. Если иные способы и условия поставки товара не определены в Задании на поставку товара, исполнением обязательств Поставщиком по поставке (отгрузке) товара (партии товара) считается доставка товара грузополучателям в месте их нахождения.

2.3.2. Поставка товара осуществляется способом и на условиях, определенных Заданием на поставку товара.

2.3.3. Товар, не соответствующий требованиям настоящего Государственного контракта, в том числе недоброкачественный (бракованный), подлежит замене на товар с аналогичными характеристиками либо товар, имеющий характеристики не хуже предусмотренных Государственным контрактом. Замена товара осуществляется Поставщиком без изменения цены единичной расценки товара в течение 14 (четырнадцати) дней с момента обнаружения недостатков товара.

2.4. Гарантии Поставщика и гарантийные обязательства:

2.4.1. При исполнении обязательств по настоящему Государственному контракту Поставщик обязуется не нарушать имущественные и неимущественные права Государственного заказчика и других лиц. Использование объектов интеллектуальной собственности или средств индивидуализации (товарный знак, знак обслуживания и т.п.) возможно на основании письменного согласия правообладателя. Иные условия использования (правообладания) объектов интеллектуальной собственности при необходимости определяются в Задании на поставку товара.

2.4.2. Поставщик гарантирует, что товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.

2.4.3. Гарантийный срок на товар определяется в Задании на поставку товара, а если гарантийный срок не определен, то он составляет не менее 24 (двадцати четырех) месяцев с момента передачи товара Грузополучателю. Если в процессе эксплуатации товара в течение гарантийного срока обнаружатся недостатки товара, то они подлежат устранению силами и средствами Поставщика или указанным Поставщиком сервисным центром, предусмотренным в Задании на поставку товара. Срок исполнения гарантийных обязательств по устранению недостатков товара не может превышать 14 (четырнадцати) дней с момента получения уведомления от Государственного заказчика либо Грузополучателя о недостатках товара.

2.4.4. Иные гарантии Поставщика могут быть определены в Задании на поставку товара.

3. Стоимость (цена) и оплата товара

    3.1. Общая  стоимость  товара  по  Государственному  контракту

составляет    ____________________    рублей    __________    коп.

(_______________________________________  рублей  ________  коп.),

            (сумма прописью)

в том числе НДС _______% _______________   рублей   _______   коп.

(_______________________________________  рублей  ________  коп).

            (сумма прописью)

(Если НДС не облагается, указывать: "НДС не облагается на основании письма ИМНС об упрощенной системе налогообложения" или делать ссылку на нормативный акт, определяющий освобождение от оплаты НДС, - этот текст удалить.)

3.2. Общая стоимость товара включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Поставщика, связанные с исполнением настоящего Государственного контракта.

3.3. Оплата товара (партии товара) по настоящему Государственному контракту производится Государственным заказчиком по безналичному расчету перечислением денежных средств на счет Поставщика платежными поручениями в следующем порядке:

3.3.1. Государственный заказчик производит авансовый платеж в размере 30 процентов от общей стоимости товара, предусмотренной в п. 3.1 настоящего Государственного контракта, в течение 10 (десяти) банковских дней с момента регистрации Государственного контракта Государственным заказчиком и при условии поступления средств федерального бюджета на счет Государственного заказчика. Если Заданием на поставку товара предусматривается поставка товара по этапам (партиями), авансовый платеж может распределяться и оплачиваться пропорционально размеру стоимости (цены) товара (партии товара), предусмотренной этапом их поставки.

В случаях досрочной поставки товара и предъявления к оплате подписанного Сторонами акта сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту или акта сдачи-приемки исполнения обязательств по этапу Государственного контракта Государственный заказчик вправе без уплаты указанного размера аванса произвести расчет с Поставщиком.

3.3.2. Расчеты с Поставщиком осуществляются с учетом произведенного авансового платежа и в пределах стоимости (цены) поставленного товара (партии товара) в течение 10 (десяти) банковских дней с момента представления Поставщиком подписанного Сторонами акта сдачи-приемки исполнения обязательств по этапу Государственного контракта или акта сдачи приемки-исполнения обязательств по этапу Государственного контракта по установленным Государственным заказчиком формам и при условии поступления средств федерального бюджета на счет Государственного заказчика.

4. Срок поставки товара и порядок сдачи-приемки

исполнения обязательств

4.1. Поставка (отгрузка) товара и передача отчетной документации осуществляются в сроки, предусмотренные в Задании на поставку товара.

4.2. Результат исполнения обязательств по поставке товара (партии товара) принимается в следующем порядке:

4.2.1. Товар (партия товара) в соответствии с отгрузочной разнарядкой, предусмотренной в Задании на поставку товара, передается Грузополучателю по акту сдачи-приемки товара (партии товара) по количеству и качеству. Если Грузополучателем товара (партии товара) является непосредственно Государственный заказчик, то представление акта сдачи-приемки товара по количеству и качеству не требуется, а все существенные условия сдачи-приемки товара по количеству и качеству указываются в акте сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту либо в акте сдачи-приемки исполнения обязательств по этапу Государственного контракта.

4.2.2. Выполненные обязательства по поставке товара принимаются Государственным заказчиком по акту сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту либо по акту сдачи-приемки исполнения обязательств по этапу Государственного контракта по форме, установленной Государственным заказчиком.

4.3. В течение 10 (десяти) дней с момента представления Поставщиком отчетной документации Государственный заказчик проводит экспертизу результатов исполнения Поставщиком обязательств по настоящему Государственному контракту на предмет соответствия поставленного товара и представленной отчетной документации требованиям и условиям настоящего Государственного контракта. В случае привлечения Государственным заказчиком к проведению экспертизы сторонних специалистов или сторонних специализированных организаций срок экспертизы по настоящему Государственному контракту не может превышать 30 (тридцати) дней.

4.4. По результатам экспертизы исполнения обязательств Поставщика по настоящему Государственному контракту приемочная комиссия Государственного заказчика составляет мотивированное заключение об исполнении или ненадлежащем исполнении Поставщиком обязательств по поставке товара. Мотивированное заключение о надлежащем исполнении обязательств вносится в акт сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту. На основании заключения приемочной комиссии Государственный заказчик передает Поставщику подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту или мотивированный отказ от его подписания.

4.5. В течение 3 (трех) дней с момента получения подписанного Государственным заказчиком акта сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту Поставщик обязан подписать со своей стороны акт сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту и возвратить экземпляр акта Государственному заказчику. В случае получения мотивированного отказа Государственного заказчика от подписания акта сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту Поставщик обязан рассмотреть мотивированный отказ и устранить замечания в срок, указанный Государственным заказчиком в мотивированном отказе, а если срок не указан, то в течение 3 (трех) дней с момента его получения.

4.6. Подписанный между Государственным заказчиком и Поставщиком акт сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту или акт сдачи-приемки исполнения обязательств по этапу Государственного контракта является основанием для оплаты Поставщику поставленного товара.

5. Права и обязанности Государственного заказчика

5.1. Государственный заказчик вправе:

5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащей поставки товара (партии товара), соответствующего качеству, объемам, срокам его поставки и иным требованиям, предусмотренным настоящим Государственным контрактом.

5.1.2. В случае поставки товара с нарушением условий настоящего Государственного контракта Государственный заказчик вправе отказаться от оплаты поставленного товара и потребовать возврата уплаченных Поставщику денежных средств, которые подлежат возврату в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения Поставщиком письменного требования, или потребовать уменьшения оплаты стоимости товара в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.1.3. Требовать от Поставщика передачи недостающих или замены отчетных документов, материалов и иной документации, подтверждающих поставку (отгрузку) товара.

5.1.4. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т.п., для участия в проведении экспертизы исполнения Поставщиком обязательств и представленных Поставщиком отчетных документов и материалов.

5.1.5. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за осуществлением поставки товара Поставщиком и (или) участвующих в сдаче-приемке товара по количеству и качеству.

5.2. Государственный заказчик обязан:

5.2.1. Своевременно сообщать в письменной форме Поставщику о недостатках товара, обнаруженных в ходе его поставки или приемки.

5.2.2. Обеспечивать своевременную оплату товара в соответствии с условиями настоящего Государственного контракта.

5.2.3. Обеспечивать своевременную приемку исполнения обязательств Поставщика по выполненным им обязательствам.

6. Права и обязанности Поставщика

6.1. Поставщик вправе:

6.1.1. Требовать своевременного подписания Государственным заказчиком акта сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту на основании представленных Поставщиком отчетных документов и материалов и при условии истечения срока проведения экспертизы.

6.1.2. Требовать своевременной оплаты поставленного товара (партии товара) в соответствии с подписанным Сторонами актом сдачи-приемки исполнения обязательств по Государственному контракту (этапу Государственного контракта) при условии поступления средств федерального бюджета на счет Государственного заказчика.

6.2. Поставщик обязан:

6.2.1. Своевременно и надлежащим образом поставить товар (партию товара) и представить Государственному заказчику отчетные документы и материалы, предусмотренные настоящим Государственным контрактом.

6.2.2. Безвозмездно устранить выявленные недостатки товара или осуществить его соответствующую замену в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Государственным контрактом.

6.2.3. По первому требованию органа, осуществляющего контроль за использованием средств федерального бюджета, предоставить финансово-хозяйственные документы, связанные с поставкой товара по настоящему Государственному контракту. В этих целях Поставщик обязан вести отдельный бухгалтерский учет.

7. Ответственность Сторон

7.1. Ответственность Государственного заказчика:

7.1.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств Государственный заказчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.1.2. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательства, предусмотренного Государственным контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Государственным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Государственным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Государственный заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.

7.2. Ответственность Поставщика:

7.2.1. В случае нарушения сроков поставки товара (партии товара) и (или) нарушения сроков представления отчетной документации Государственный заказчик вправе применить к Поставщику неустойку в размере 0,1% от стоимости товара, подлежащего оплате, за каждый день просрочки исполнения.

7.2.2. В случае несоответствия товара (партии товара) объему (количеству), предусмотренному настоящим Государственным контрактом, Государственный заказчик вправе применить к Поставщику неустойку в размере 0,1% от стоимости товара (партии товара), поставленного ненадлежащим образом, за каждый день с момента недопоставки до момента исполнения обязательств.

7.2.3. В случае поставки товара ненадлежащего качества Государственный заказчик вправе применить к Поставщику неустойку в размере 0,1% от стоимости товара, подлежащего оплате, за каждый день с момента уведомления Поставщика до момента устранения недостатков товара.

7.2.4. В случае нарушения Поставщиком гарантийных обязательств, Государственный заказчик вправе применить к Поставщику неустойку в размере 0,1% от стоимости товара, подлежащего гарантийному обслуживанию, за каждый день неисполнения обязательства.

    7.2.5. Исполнение обязательств по  настоящему Государственному

контракту обеспечивается _________________________________________

                                 (указать, каким документом

_____________________________________________ от _______ N ______,

        обеспечивается обязательство)

выданным(ой) ________________________, в размере __________ рублей

               (кем выдан документ)

___ коп. (________________________________ рублей _________ коп.),

что составляет ____ процентов от стоимости (цены) Государственного

контракта _______________________________________________________.

             (если требуется, указать срок действия документа)

Предъявление требования к оплате осуществляется не позднее _______

года,  в   случаях   неисполнения  или   ненадлежащего  исполнения

обязательств    Исполнителем   по    настоящему   Государственному

контракту, независимо от применения неустойки.

7.2.6. Уплата Поставщиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Государственному контракту.

7.3. Условия освобождения Сторон от ответственности:

7.3.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Государственному контракту в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). Для целей настоящего Государственного контракта "форс-мажор" означает событие, находящееся вне разумного контроля Стороны и приводящее к тому, что выполнение Стороной ее обязательств по Государственному контракту становится невозможным или настолько бессмысленным, что в данных обстоятельствах считается невозможным, и включает, но не ограничивается такими явлениями, как война, волнения, общественные беспорядки, землетрясение, пожар, взрыв, буря, наводнение или другие неблагоприятные метеорологические условия, забастовки, локауты или другие события в промышленности (за исключением тех случаев, когда такие забастовки, локауты или другие события в промышленности находятся под контролем Стороны, стремящейся предотвратить форс-мажор), конфискация или другие действия государственных органов.

7.3.2. Форс-мажором не являются события, вызванные небрежностью или преднамеренным действием Стороны или субисполнителей, агентов или сотрудников Стороны, события, которые Сторона могла бы предусмотреть при должном прилежании, чтобы учесть их при заключении Государственного контракта и предотвратить или контролировать их при выполнении обязательств по настоящему Государственному контракту.

7.3.3. Форс-мажором не является отсутствие достаточных средств или невыполнение каких-либо платежей, предусмотренных настоящим Государственным контрактом.

7.3.4. Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, должна предпринять все разумные меры, чтобы в кратчайшие сроки преодолеть невозможность выполнения своих обязательств по настоящему Государственному контракту.

7.3.5. Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, должна как можно скорее уведомить другую Сторону о таком событии, по крайней мере, не позднее чем через четырнадцать (14) дней после этого события, предоставив при этом информацию о характере и причине этого события, и также как можно скорее сообщить о восстановлении нормальных условий.

7.3.6. Стороны должны принять все разумные меры для сведения к минимуму последствий любого события форс-мажора.

8. Порядок разрешения споров, претензии Сторон

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Государственного контракта между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.

8.2. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по Государственному контракту, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Государственного контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Государственного контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

8.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 30 (тридцати) дней с момента их получения, если иные сроки рассмотрения не предусмотрены настоящим Государственным контрактом. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма или телеграммы, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения с последующим предоставлением оригинала документа.

8.4. При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке спор передается на разрешение в Арбитражный суд г. Москвы.

9. Срок действия, изменение и расторжение

Государственного контракта

9.1. Государственный контракт после его подписания Сторонами вступает в силу с момента регистрации Государственным заказчиком.

9.2. Государственный контракт действует до исполнения Сторонами своих обязательств. Финансирование настоящего Государственного контракта Государственным заказчиком при условии представления Поставщиком акта сдачи-приемки исполнения обязательств осуществляется до 25 декабря 2006 года.

9.3. Изменение положений настоящего Государственного контракта возможно по соглашению Сторон. Все изменения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами Дополнений к Государственному контракту. Все приложения и Дополнения являются неотъемлемой частью Государственного контракта. Дополнение после подписания Сторонами вступает в силу с момента его регистрации Государственным заказчиком.

9.4. Условия настоящего Государственного контракта применяются к отношениям, возникшим до его заключения, на основании письма Государственного заказчика от _________________ N ___________.

9.5. Расторжение Государственного контракта допускается по соглашению Сторон или в соответствии с решением суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

10. Прочие условия Государственного контракта

10.1. Для мониторинга исполнения настоящего Государственного контракта и для информирования Сторон о выявленных недостатках исполнения Государственного контракта Стороны предоставляют друг другу информацию о лицах (кураторах), ответственных за ведение переговоров, согласование и передачу документов в рамках исполнения настоящего Государственного контракта, с указанием их контактных телефонов. Телефоны ответственных лиц (кураторов) должны функционировать по рабочим дням с 10 до 18 часов по московскому времени.

10.2. Настоящий Государственный контракт составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, один из которых находится у Поставщика, другой - у Государственного заказчика.

11. Реквизиты и подписи Сторон

 "Государственный заказчик"                "Поставщик"

   Федеральное агентство

      по образованию

     Место нахождения:                  Место нахождения:

115998, г. Москва,

ул. Люсиновская, 51

тел.                               Фактическое место нахождения:

  Фактическое место нахождения:               индекс

115998, г. Москва,

ул. Люсиновская, 51

тел.                             тел.            факс

   Банковские реквизиты:               Банковские реквизиты:

ИНН 7725509655 УФК МФ РФ по

г. Москве Федеральное

агентство по образованию

л/с 03073000730                  ИНН

Отделение 1 Московского

ГТУ Банка России, г. Москва

Расчетный счет:

40105810700000010079

БИК 044583001                    БИК

КПП 772501001                    КПП

ОКОПФ 81                         ОКОПФ

ОКПО 00083411                    ОКПО

ОКВЭД 75.11.11                   ОКВЭД

ОКОГУ 13244                      КБК

________________                 ________________

                ______________                     ______________

М.П.                             М.П.