Подготовка юридических документов и юридическая консультация в Москве
24 июня 2018 года

Государственный контракт на выполнение работ по воспроизводству водных биоресурсов

Раздел документа: Образцы документов , Контракт

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ N



   г. Москва                         "__" ________________ 2006 г.


Федеральное агентство по рыболовству, именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице ____________, действующего на основании ____ и доверенности ________, с одной стороны и ________________, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице _____________ действующего на основании Устава, именуемые в дальнейшем "Стороны", в соответствии с Приказом Росрыболовства от ____ N ___ "Об утверждении государственного заказа на выполнение работ в 2006 году по воспроизводству водных биоресурсов, размещаемых у единственных исполнителей и финансируемых за счет средств федерального бюджета" заключили настоящий Государственный контракт (далее по тексту - Контракт) о нижеследующем.



1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА



Исполнитель обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по воспроизводству водных биоресурсов, включая выращивание и реализацию (выпуск) молоди ценных промысловых видов рыб в естественные водоемы и водохранилища, в соответствии с условиями Контракта (далее по тексту - Работы), а Заказчик обязуется принять результаты выполненных Работ и оплатить их.



2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН



2.1. Исполнитель обязуется:

2.1.1. По заданию Заказчика выполнить следующие Работы:

выпустить в _____________ (водный объект) __________ (кол-во) штук молоди __________________ (наименование вида рыб) видов рыб минимальной навески _____ (кол-во) грамм.

Наименование и сроки этапов, основное содержание работ и стоимость выполненных работ по этапам устанавливаются Сторонами в Календарном плане (Приложение к настоящему Контракту).

2.1.2. Выполнять Работы, указанные в п. 1 настоящего Контракта в соответствии с требованиями, определенными Приказом Госкомрыболовства России от 21.09.99 N 264 "Об утверждении временных биотехнических нормативов по разведению молоди ценных промысловых рыб предприятиями по искусственному воспроизводству рыбных запасов Российской Федерации".

2.1.3. Представлять Заказчику следующие документы:

- промежуточные и окончательные акты сдачи-приемки выполненных Работ (3 подлинных экземпляра);

- счета-фактуры (2 подлинных экземпляра) с указанием НДС - в необходимых случаях;

- пояснительные записки к актам сдачи-приемки выполненных Работ;

- акты приема-передачи рыбоводной продукции, утвержденные соответствующим федеральным государственным учреждением - бассейновым управлением по сохранению, воспроизводству водных биологических ресурсов и организации рыболовства, согласно "Инструкции о порядке учета рыбоводной продукции, выпускаемой организациями Российской Федерации в естественные водоемы и водохранилища", утвержденной Приказом Госкомрыболовства от 06.03.1995 N 38;

- акты поэтапных проверок хода выполнения Работ, предусмотренных Календарным планом, проведенной соответствующим федеральным государственным учреждением - бассейновым управлением по сохранению, воспроизводству водных биологических ресурсов и организации рыболовства.

2.2. Заказчик обязуется:

2.2.1. Принимать результаты выполненных Работы и оплачивать их из средств федерального бюджета.

2.2.2. Осуществлять контроль за ходом выполнения Работ.

2.2.3. Принимать результаты выполнения Работ в порядке, установленном разделом 3 Контракта.

2.3. Стороны обязуются информировать друг друга об изменениях реквизитов и других сведений, касающихся исполнения Контракта.



3. Порядок сдачи и приемки результатов выполнения Работ



3.1. Исполнитель в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней с даты завершения соответствующего этапа, направляет Заказчику документы, указанные в п. 2.1.3 настоящего Контракта.

3.2. Прием выполненных Работ осуществляется Заказчиком или уполномоченным им лицом путем подписания акта сдачи-приемки выполненных работ. Акты подписываются по каждому этапу в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней с момента предоставления Исполнителем акта Заказчику.

3.3. При наличии возражений по объему, качеству, определенному соответствующим рыбоводно-биологическим обоснованием, срокам выполненных Исполнителем Работ Стороны составляют протокол с указанием замечаний и согласовывают сроки, необходимые для их устранения.

3.4. Все недостатки и дефекты в работах Исполнитель устраняет за свой счет, в том числе скрытые недостатки, установленные Заказчиком, в течение года с момента подписания акта.



4. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ



4.1. Общая стоимость Контракта составляет _____ тыс. руб. В случае превышения стоимости возникшая разница в стоимости погашается за счет Исполнителя.

4.2. Заказчик вправе проавансировать работы в размере не более 30 (тридцати) процентов от годовой стоимости Контракта.

4.3. Оплата по каждому этапу осуществляется после подписания уполномоченными представителями Сторон промежуточного акта выполненных Работ и предоставления Исполнителем счета-фактуры.

Окончательный расчет производится на основании представленного акта приема-передачи рыбоводной продукции и акта сдачи-приемки выполненных Работ в полном объеме с учетом выплаченного аванса, предусмотренного пунктом 4.2 Контракта, а также счета-фактуры.

4.4. В случае введения режима сокращения расходов федерального бюджета и изъятия в бесспорном порядке бюджетных средств Заказчик вправе в одностороннем порядке изменить стоимость работ по государственному контракту. При этом Стороны согласовывают новые сроки выполнения работ, а в случае необходимости и другие условия Контракта.



5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА



5.1. В случае невыполнения Исполнителем объемов Работ, несоблюдения сроков, установленных Контрактом, в том числе начала и окончания, как отдельных этапов, так и реализации Контракта в целом, Заказчик имеет право расторгнуть Контракт и потребовать возмещения убытков, причиненных Исполнителем вследствие ненадлежащего исполнения договорных обязательств.

5.2. В случае не выполнения Исполнителем своих обязательств Заказчик имеет право отказаться от исполнения Контракта.

5.3. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств по Контракту Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка России за каждый день просрочки исполнения обязательства.



6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ



6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших после заключения Контракта, которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить.

Доказательством действия обстоятельств непреодолимой силы является справка уполномоченного органа.

6.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 6.1 Контракта, Сторона, для которой создалась невозможность исполнения Контракта, должна направить другой стороне в течение 10 дней с момента наступления указанных обстоятельств письменное уведомление, которое должно содержать, в том числе, данные о характере обстоятельств непреодолимой силы.

В случае не извещения (несвоевременного извещения) другой стороны о наступивших обстоятельствах, Сторона, не исполнившая обязательства по Контракту, должна нести ответственность в соответствии с разделом 5 Контракта.

6.3. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы и соблюдения Стороной условий, указанных в п. 6.2 Контракта, срок выполнения обязательств по Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более трех месяцев, то Контракт может быть расторгнут по заявлению заинтересованной стороны.



7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ



7.1. Все споры и разногласия между Сторонами, которые могут возникнуть по Контракту и/или в связи с ним, если они не будут разрешены путем переговоров, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы в установленном порядке.



8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ



8.1. Все изменения и дополнения к Контракту действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны должным образом уполномоченными на то представителями обеих Сторон.

8.2. Все Приложения к Контракту, подписанные Сторонами, являются его неотъемлемыми частями.

8.3. Исполнитель не вправе передавать свои права и обязанности по Контракту третьей стороне без письменного согласия на то другой Стороны.

8.4. Контракт составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

8.5. Контракт действует с ____________ до __________.

Приложение: "Календарный план на выполнение работ по воспроизводству водных биоресурсов, выращиванию и реализации (выпуску) молоди ценных промысловых видов рыб в естественные водоемы и водохранилища в 2006 году." - на ____ листах.



9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН



     ЗАКАЗЧИК                          ИСПОЛНИТЕЛЬ
     ____________________              ____________________
          (подпись)                         (подпись)
     М.П.                              М.П.






Источник документов раздела «Контракт»: http://dogovor-obrazets.ru/образец/Контракт

Советуем посмотреть также:

Успешных юридических сделок! Команда «Редидок»