Заявка на участие в открытом конкурсе по размещению заказа на выполнение в 2008 году научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по направлению "Проведение исследований в области экономики и управления рыбохозяйственным комплексом" для нужд Госкомрыболовства России

                                  ЗАЯВКА

                      на участие в открытом конкурсе

    1. Название конкурса, номер и наименование лота _______________________

___________________________________________________________________________

    2. Фирменное наименование  (наименование),  сведения об организационно-

правовой  форме,  о  месте нахождения,  юридический,  почтовый  адрес  (для

юридического лица), фамилия, имя, отчество,  паспортные данные,  сведения о

месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона _______

___________________________________________________________________________

    3. Цена контракта по данному лоту: ______________________

    4. Сроки выполнения работ: ______________________________

    5. ИНН ______________________

    6. Банковские реквизиты: ________________________________

Подачей настоящей заявки Участник размещения заказа подтверждает соблюдение следующих обязательных требований:

- непроведение ликвидации участника размещения заказа юридического лица или непринятия арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротами и неоткрытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе;

- отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе, и выражает свое согласие с проведением Конкурса на условиях, указанных в конкурсной документации на участие в открытом конкурсе на право заключения государственного контракта на выполнение в 2008 году научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по направлению "Проведение исследований в области экономики и управления рыбохозяйственным комплексом" для нужд Госкомрыболовства России, и в случае признания его победителем Конкурса обязуется заключить с Заказчиком государственный контракт по форме, утвержденной Заказчиком, на условиях, указанных в настоящей заявке и в конкурсной документации.

    К заявке прилагаются следующие документы:

    1) _____________________________

    2) _____________________________

    3) _____________________________

_________________________________________________              /__________/

(Ф.И.О. уполномоченного лица на подписание                      (подпись)

заявки, а также (подпись) для юридического лица -

указать должность уполномоченного подписывать

заявку; для индивидуального предпринимателя -

соответствующий статус)

М.П.

"__" ______________ 2008 г.